Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Modérateurs : Rod, Modérateurs

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 16 août 2019, 23:37

Carte détaillée du gazoduc Nordstream2

Image

Source https://www.offshore-mag.com/pipelines/ ... eam-2-pipe

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 24 août 2019, 10:10

La pose dans la partie finlandaise est terminée.
Allseas completes Finnish section of Nord Stream 2

Aug 23rd, 2019

Allseas’ Pioneering Spirit has completed installation of the second of the two Nord Stream 2 gas pipelines through the Finnish Exclusive Economic Zone.

Image
View of the Nord Stream 2 pipelay from the Pioneering Spirit.
(Courtesy Nord Stream 2 Corp.)


The vessel had finished construction of the first line’s 374-km (232-mi) Finnish section in April.

To date, more than 1,800 km (1,118 mi) of the twin pipeline system have been laid through Finnish, Russian, Swedish and German waters.
https://www.offshore-mag.com/pipelines/ ... d-stream-2

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 02 oct. 2019, 23:28

Nord Stream 2 : Gazprom contournera le Danemark si Copenhague ne délivre pas de permis

AFP parue le 02 oct. 2019

Le russe Gazprom a assuré mercredi que le gazoduc controversé Nord Stream 2, reliant la Russie et l'Allemagne via la Baltique, sera construit en contournant les eaux danoises si Copenhague persiste à bloquer les permis nécessaires.

"S'ils ne sont pas d'accord, nous contournerons cette zone économique du Danemark. Ce sera plus long, plus cher, mais c'est du gaz pour les pays européens", a déclaré Victor Zoubkov, président du conseil d'administration de Gazprom, à la tête du projet.

"Le Danemark devrait comprendre qu'il n'y a aucune raison objective de ne pas accepter le passage" du gazoduc dans ses eaux, a affirmé M. Zoubkov, cité par les agences russes lors d'un forum énergétique à Moscou.

Pour ses détracteurs européens et les États-Unis, l'achèvement de ce gazoduc va accroître la dépendance des européens vis-à-vis du gaz russe, renforcer l'influence de Moscou, tout en affaiblissant l'Ukraine, allié des Occidentaux en conflit avec la Russie. Pour ses partisans, Allemagne en tête, il s'agit avant tout d'une décision économique permettant de pérenniser les livraisons gazières à l'Europe à un coût acceptable.

Le représentant de Gazprom a indiqué mercredi que Nord Stream 2 était actuellement construit à 83%, avec plus de 2 000 kilomètres de pipeline posés, et qu'il était "pratiquement au seuil des eaux territoriales danoises". "Il faudra quatre-cinq semaines pour tout compléter" en cas de feu vert du Danemark, a ajouté M. Zoubkov.

Le ministre de l'Énergie russe Alexandre Novak a pour sa part déclaré qu'il tablait toujours sur ce permis. "Nous ne voyons pas de raisons que le permis ne soit pas délivré", a indiqué le ministre, alors que Nord Stream 2 prévoit d'entrer en fonction d'ici la fin de l'année.

Le projet de 9,5 milliards d'euros est financé à moitié par Gazprom, le reste étant couvert par ses partenaires européens : les Allemands Wintershall et Uniper, l'Anglo-Néerlandais Shell, le Français Engie et l'Autrichien OMV, à hauteur de 10% chacun.

En plus du permis danois, ce gazoduc controversé est également menacé par de possibles sanctions américaines ainsi que par les nouvelles règles de l'UE sur le transport du gaz.
https://www.connaissancedesenergies.org ... ste-191002

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 31 oct. 2019, 08:27

World’s Most Controversial Pipeline Clears Final Hurdle

By RFE/RL staff - Oct 30, 2019

Denmark has granted Russia’s state-controlled energy company Gazprom permission to build a controversial gas export pipeline through Danish waters.

The October 30 approval removes the last major regulatory hurdle for Gazprom to complete its 1,230 kilometer Nord Stream 2 pipeline along the Baltic Sea floor from Russia to Germany.

The Danish decision puts greater pressure on U.S. Congress to quickly pass a sanctions bill to halt the project before it is completed.

Washington has opposed the project over concern it will increase Europe’s dependence on Russian energy, boost the Kremlin’s coffers for military adventures, and hurt Ukraine.

President Donald Trump has recommended Germany import U.S. liquefied natural gas instead.

The Danish Energy Agency (DEA) said in a statement that it approved a 147-kilometer southeastern pipeline route proposed by Nord Stream 2, which is owned by Gazprom.

The DEA had been studying several proposals by the company since April 2017.


During a visit to Budapest, Russian President Vladimir Putin welcomed the Danish decision, telling reporters that the Scandinavian country “has shown itself to be a responsible international partner, protecting its interests and its sovereignty, as well as interests of its main partners in Europe.”

Nord Stream 2 is to carry 55 billion cubic meters (bcm) of natural gas annually to Germany, doubling the country’s imports from Russia.

The company expects to complete the project - which is more than 70 percent built - in the coming months.
.......
https://oilprice.com/Latest-Energy-News ... urdle.html

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 31 oct. 2019, 21:09

Nord Stream 2 : la décision du Danemark « affaiblit l'Europe » selon le président ukrainien

AFP parue le 31 oct. 2019

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné jeudi la décision du Danemark de donner son autorisation à la finalisation du gazoduc controversé Nord Stream 2 qui livrera du gaz russe à l'Europe en contournant l'Ukraine.

"Cela renforce la Russie et affaiblit l'Europe", a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. "Nous comprenions que cela pouvait arriver" et "nous y étions prêts", a-t-il assuré en ajoutant: "C'est non seulement une question de sécurité énergétique, c'est une question géopolitique".

Le Danemark a autorisé mercredi la construction dans ses eaux d'un tronçon de Nord Stream 2, levant le dernier obstacle à la finalisation de ce projet censé approvisionner l'Europe en gaz russe via la Baltique.

Pour ses détracteurs européens et les États-Unis, l'achèvement de ce gazoduc va accroître la dépendance des Européens au gaz russe et renforcer l'influence de Moscou, tout en affaiblissant l'Ukraine, allié des Occidentaux et sur le territoire duquel transite une grande partie du gaz russe. L'Ukraine, la Pologne et les pays baltes craignent que Moscou puisse en user pour exercer des pressions politiques.

Outre la perte d'importants revenus générés par le transit du gaz russe via son territoire, Kiev redoute que son arrêt potentiel augmente le risque d'une "agression militaire russe", alors que Moscou a déjà annexé sa péninsule de Crimée et soutient les séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine. M. Zelensky a par ailleurs "discuté du dossier du transit du gaz russe par le territoire ukrainien" lors d'un entretien téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel, a indiqué mercredi soir la présidence ukrainienne.

Déjà construit à plus de 80%, Nord Stream 2 doit permettre le doublement des livraisons de gaz russe à l'Allemagne. Malgré l'autorisation danoise, ce gazoduc est menacé par de possibles sanctions américaines ainsi que par les nouvelles règles de l'UE sur le transport du gaz, qui demandent notamment le "découplage" des activités de production et distribution.
https://www.connaissancedesenergies.org ... ien-191031

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 07 nov. 2019, 00:55

Image
The vessel “Audacia” laying pipes for the Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea off the island of Rügen
Why Europe Won’t Give Up Russian Gas

Amidst the excitement over the killing of the ISIS chief Abu Bakr Al-Baghdadi, a development of much impact on international security passed by when Denmark made the innocuous announcement on October 30 that it would permit the proposed Nord Stream 2 gas pipeline to pass through its exclusive economic zone.

Copenhagen modestly explained that it was “obliged to allow the construction of transit pipelines” under the UN Convention on the Law of the Sea.

The Nord Stream 2, which will connect Russia’s Leningrad Region to Germany’s Baltic coast, bypassing the traditional route via Ukraine, aims to double the capacity of the already-built Nord Stream 1 to 110 billion cubic meters (bcm) per year that is more than a quarter of the European Union’s gas consumption.
........
https://oilprice.com/Geopolitics/Intern ... n-Gas.html

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 08 nov. 2019, 14:01

Nord Stream 2: La Pologne inflige 40 millions d'euros d'amende à Engie

REUTERS•08/11/2019 VARSOVIE

L'Office polonais de lutte contre les monopoles (UOKiK) a infligé vendredi une amende de 172 millions de zlotys (environ 40 millions d'euros) à Engie Energie dans le cadre d'un dossier impliquant le projet Nord Stream 2.

L'UOKiK reproche à la firme française de ne pas lui avoir communiqué des documents relatifs à ses accords avec le conglomérat russe Gazprom.

Le géant pétrolier russe pilote le projet avec des financements apportés entre autres par Engie, les allemands Uniper et Wintershall, filiale de BASF, l'anglo-néerlandais Royal Dutch Shell et l'autrichien OMV.

"Nous contestons le fondement juridique de cette décision. Nous allons faire appel", a réagi un porte-parole d'Engie.

Le gazoduc Nord Stream 2 doit acheminer du gaz naturel russe vers l'Allemagne mais dont sa construction est critiquée par les Etats-Unis et plusieurs pays européens.

La Pologne notamment considère que Nord Stream 2, qui doublerait les capacités d'exportation de gaz russe via la Baltique, est une menace contre la "sécurité énergétique" de l'Europe.
https://www.boursorama.com/bourse/actua ... c45b000002

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 10 déc. 2019, 22:41

L'administration Trump décide de faire chier pour la fin de travaux de Nordsteam2.
US Moves To Sanction Russia-led Gas Pipeline Nord Stream 2

By Tsvetana Paraskova - Dec 10, 2019

U.S. lawmakers have included sanctions on companies helping Russia’s gas giant Gazprom to complete the Nord Stream 2 pipeline project in the National Defense Authorization Act for the U.S. defense in 2020.

The sanctions in the bill, which U.S. lawmakers must pass to authorize defense expenditures, would target subsea construction vessels that lay the pipeline and managers at firms connected with those vessels, two people familiar with the bill told Bloomberg.

U.S. lawmakers have sought to pass a bill to levy sanctions on the Nord Stream 2 project, which the United States sees as further undermining Europe’s energy security by giving Russian gas giant Gazprom another pipeline to ship its natural gas to European markets.

Germany, the end point of the Nord Stream 2 pipeline, looks at the economic benefits of the project, while the U.S., including President Donald Trump, have been threatening sanctions on the project and even on Germany over its support for the project.

The U.S., several European countries, including the Baltic states and Poland, as well as the European Union (EU), have expressed concern about Russia using gas sales and its gas monopoly in Gazprom as a political tool.

But in October this year, Denmark granted the Gazprom-led project permission to build the pipeline through Danish territorial waters, which cleared the final major hurdle to the construction and start-up of the pipeline that has been dividing Europe and drawing criticism from the U.S. for years.

Currently, the pipeline is expected to come on stream in the middle of 2020, Russia’s Deputy Prime Minister Dmitry Kozak said last month, adding that construction of the project was 80 percent complete.

Potential sanctions from the U.S. could delay the start-up of the project as they could complicate the subsea pipe laying work with contractors. It is not clear yet if and how U.S. sanctions could impact European companies that are partially financing the project—ENGIE, OMV, Shell, Uniper, and Wintershall DEA.
https://oilprice.com/Latest-Energy-News ... eam-2.html

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 17 déc. 2019, 21:07

Le Congrès américain vote des sanctions contre le gazoduc russe Nord Stream 2

AFP parue le 17 déc. 2019

Le Congrès américain a voté mardi l'adoption de sanctions contre le gazoduc russe Nord Stream 2, accusé par Washington de renforcer l'influence de Moscou en Europe, mais jugé par ses promoteurs stratégique pour l'approvisionnement du Vieux continent.

Les sanctions, dénoncées par l'Union européenne, visent les entreprises collaborant à la construction sous la mer Baltique de ce gazoduc qui évite notamment l'Ukraine, alliée des Occidentaux, par où transite jusqu'ici une grande partie du gaz russe.

Le texte, voté au Sénat à une très large majorité (86 pour, 8 contre) avait été adopté la semaine dernière par la Chambre des représentants. Il doit encore être promulgué par Donald Trump, un ferme opposant au projet russe.

La mesure vise à bloquer la fin des travaux sur ce gazoduc, déjà construit à 80% et qui devait théoriquement entrer en service à la fin de cette année. Il doit permettre de doubler les livraisons de gaz naturel russe vers l'Allemagne, grande bénéficiaire du projet.

Pour Washington et ses alliés ukrainien et polonais, le gazoduc va accroître la dépendance des Européens au gaz russe et ainsi renforcer l'influence de Moscou.

Nord Stream 2 est "une menace pour la sécurité énergétique européenne et une provocation du gouvernement russe", a fustigé le sénateur républicain Jim Risch.

Mais l'Union européenne et Berlin ont dénoncé des sanctions qui visent des entreprises légitimes et qui représentent une ingérence américaine dans la politique énergétique européenne.

Les sanctions comprennent le gel des avoirs et la révocation des visas américains pour les entrepreneurs liés au gazoduc.

L'une des principales cibles est Allseas, une entreprise suisse propriétaire du plus grand navire de pose de pipelines du monde, le Pioneering Spirit, engagé par le russe Gazprom pour construire la section offshore.

Le gazoduc représente un investissement d'une dizaine de milliards d'euros, financé pour moitié par Gazprom et pour l'autre moitié par cinq sociétés européennes (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper et Shell).
https://www.connaissancedesenergies.org ... m-2-191217

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 18 déc. 2019, 22:42

Moscou promet d'achever le gazoduc Nord Stream 2 malgré les sanctions américaines

AFP parue le 18 déc. 2019

Contre vents et marées, Moscou a réaffirmé mercredi vouloir achever le gazoduc Nord Stream 2 vers l'Europe, au coeur d'une bataille économique et géopolitique, malgré les mesures de rétorsion adoptées par Washington.

"Nous partons du principe que le projet sera achevé", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, au lendemain de l'adoption de sanctions par le Congrès américain contre ce pipeline qui doit livrer du gaz russe à l'UE via la Baltique.

Déjà dénoncées la semaine dernière par l'Union européenne, ces sanctions visent les entreprises collaborant au projet.

Quasi-terminé, le gazoduc sous-marin reliant la Russie à la côte allemande est censé ouvrir dans les semaines à venir et doubler les livraisons directes de gaz naturel russe vers l'Europe occidentale via l'Allemagne, principale bénéficiaire du projet. Il est d'une capacité de 55 milliards de m3 par an, autant que son frère aîné, Nord Stream 1.

Mais pour Washington et certains pays européens - la Pologne, les pays baltes et l'Ukraine - ce tube va accroître la dépendance des Européens au gaz russe, que Moscou pourrait utiliser pour exercer des pressions politiques. Par ailleurs, pour ses détracteurs, Nord Stream 2 sacrifie les intérêts de l'allié ukrainien, qui tire des revenus importants du transit du gaz russe vers l'Europe. L'Ukraine est en outre le théâtre d'un conflit meurtrier avec des séparatistes pro-russes.

« Désapprobation »

Ces sanctions "ne plaisent" pas non plus aux capitales européennes, a rappelé Dmitri Peskov, dénonçant "une violation évidente du droit international" et "un exemple idéal de concurrence déloyale". Comme l'UE la semaine dernière, Angela Merkel a de nouveau affirmé mercredi être "contre les sanctions extraterritoriales" et a exprimé sa "désapprobation face à cette pratique".

Le groupe Nord Stream 2 n'a pas voulu commenter les éventuelles conséquences pour le projet. Aux yeux de ses défenseurs, la mise en service du pipeline se justifie plus que jamais car il permet de contourner le territoire ukrainien, les approvisionnements européens ayant été à plusieurs reprises perturbés dans les années 2000 par des conflits entre Moscou et Kiev.

Le 31 décembre prochain, expire d'ailleurs le contrat gazier liant la Russie et l'Ukraine, et organisant notamment le transit vers l'Europe. En cas d'échec des négociations en cours, les livraisons vers l'UE pourraient en pâtir. En prévision d'un tel scénario, les Européens ont rempli leurs réservoirs, même si des négociations sont toujours en cours. La chancelière allemande a affirmé que ces discussions se déroulaient dans une atmosphère "relativement optimiste". Le prochain round est prévu ce jeudi à Berlin.

« Obstacles »

Pour certains observateurs, au-delà du conflit géopolitique avec la Russie, l'opposition américaine au Nord Stream 2 fait partie d'une offensive commerciale des États-Unis : Washington, grand producteur de gaz, veut accroître ses exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l'Europe. Les sanctions comprennent le gel des avoirs et la révocation des visas américains pour les entrepreneurs liés au gazoduc.

Le département d'État américain doit communiquer dans les 60 jours suivant leur promulgation les noms des entreprises et des personnes qui ont participé à la pose de conduites pour Nord Stream 2. L'une des principales cibles est Allseas, entreprise suisse propriétaire du plus grand navire de pose de pipelines du monde, le Pioneering Spirit, engagé par le russe Gazprom pour construire la section offshore.

Le gazoduc représente un investissement d'une dizaine de milliards d'euros, financé pour moitié par Gazprom et pour l'autre moitié par cinq sociétés européennes, l'autrichien OMV, les allemands Wintershall et Uniper, le français Engie et l'anglo-néerlandais Shell.

Depuis ses débuts, de nombreux obstacles se sont dressés sur le chemin de ce projet. Nord Stream 2 n'a ainsi obtenu que fin octobre le feu vert du Danemark pour traverser ses eaux, ce qui risque fort de retarder sa mise en service, initialement prévue fin 2019.

Les nouvelles règles de l'UE sur le transport du gaz, qui demandent notamment le "découplage" des activités de production et de distribution, sont également une épine dans le pied du projet.
https://www.connaissancedesenergies.org ... s-191218-1

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 21 déc. 2019, 14:22

Nord Stream 2: l'UE et l'Allemagne rejettent les sanctions américaines

AFP•21/12/2019

L'Union européenne, Berlin en tête, et Moscou ont fermement dénoncé samedi les sanctions américaines contre le gazoduc Nord Stream 2, au coeur d'une bataille économique et géopolitique entre Washington et Bruxelles.

Ces sanctions sont survenues alors que les Etats-Unis ainsi que certains pays européens - l'Ukraine, la Pologne et les pays baltes - craignent que ce tube accroisse la dépendance des Européens au gaz russe, que Moscou pourrait utiliser pour exercer des pressions politiques.

Entérinées la veille par le président américain Donald Trump, les mesures américaines "affectent des sociétés allemandes et européennes et constituent une ingérence dans nos affaires intérieures", a réagi une porte-parole d'Angela Merkel.

"Le gouvernement rejette ces sanctions extraterritoriales", a insisté Ulrike Demmer dans une prise de position particulièrement ferme. L'Allemagne est la principale bénéficiaire du projet.

Un porte-parole de l'UE a de son côté exprimé l'opposition de Bruxelles "par principe à l'imposition de sanctions contre des entreprises européennes se livrant à des activités légales".

Première conséquence de ces mesures: l'entreprise suisse Allseas, qui possède le plus grand navire de pose de pipelines du monde et était engagée par le groupe russe Gazprom pour construire la section offshore du gazoduc, a annoncé samedi la suspension de ses travaux d'installation du gazoduc.

L'entreprise précise qu'elle attend à présent "des clarifications réglementaires, techniques et environnementales de la part des autorités américaines compétentes".


Ces sanctions, qui font partie d'une large loi portant sur le budget de défense américain pour l'année fiscale 2020, comprennent le gel des avoirs et la révocation des visas américains pour les entrepreneurs liés au gazoduc. Le département d'Etat américain doit désormais communiquer dans les 60 jours les noms des entreprises et des personnes concernées.

L'annonce jette le trouble sur l'avenir de ce gigantesque investissement d'une dizaine de milliards d'euros, quasiment terminé et dont l'entrée en service était programmée pour fin 2019 ou, plus probablement, début 2020.

Nord Stream 2 a confirmé la suspension des travaux d'Allseas. "Avec toutes les entreprises supportant le projet, nous allons travailler pour finir le gazoduc dès que possible", a indiqué un porte-parole de l'entreprise dans un communiqué.

- "Particulièrement incompréhensibles"
Moscou a également critiqué la mise en place des sanctions, s'en prenant à "l'idéologie américaine (qui) ne supporte pas la concurrence mondiale".

.........
........
https://www.boursorama.com/bourse/actua ... 0275c4317c

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 12 janv. 2020, 09:51

Le gazoduc Nord Stream 2 achevé au plus tard début 2021 (Poutine)

AFP parue le 11 janv. 2020

Le président russe Vladimir Poutine a dit samedi espérer que le gazoduc Nord Stream 2, reliant son pays à l'Allemagne, serait achevé début 2021 au plus tard, malgré les sanctions américaines.

"J'espère qu'avant la fin de l'année, ou au plus tard au cours du premier trimestre de l'année suivante, les travaux seront finis et que le gazoduc sera lancé", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Moscou, en compagnie de la chancelière allemande Angela Merkel.

Un tel calendrier représente un retard d'un an. Russes et Allemands avaient en effet prévu la mise en service de ce tube sous-marin fin 2019 ou début 2020.

Mme Merkel a réaffirmé aussi son soutien au projet et dénoncé une fois de plus les sanctions de Washington qui ont paralysé les travaux, l'entreprise posant les tuyaux sur les fonds de la mer Baltique ayant retiré son navire spécialisé pour échapper aux mesures de rétorsion américaines.

"Je crois possible d'achever le Nord Stream 2 malgré les sanctions, le président (russe) a signifié le calendrier, il y a un certain retard, mais il peut être achevé", a-t-elle dit.

"Nous considérons que les sanctions extraterritoriales (américaines) ne sont pas appropriées, et c'est pourquoi nous continuons de soutenir ce projet", a ajouté la chancelière.

Quasiment achevé, Nord Stream 2 doit permettre de doubler les livraisons directes de gaz naturel russe vers l'Europe occidentale en passant sous la mer Baltique pour arriver en Allemagne.

Pour Washington et certains pays européens -- la Pologne, les pays baltes et l'Ukraine -- ce tube va accroître la dépendance des Européens au gaz russe, que Moscou pourrait utiliser pour exercer des pressions politiques.

Par ailleurs, pour ses détracteurs, Nord Stream 2 sacrifie les intérêts de l'allié ukrainien, qui tire des revenus importants du transit du gaz russe vers l'Europe. L'Ukraine est en outre le théâtre d'un conflit meurtrier avec des séparatistes pro-russes.
https://www.connaissancedesenergies.org ... ine-200111

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 28 janv. 2020, 22:05

Sanctions américaines : le gazoduc Nord Stream 2 sera achevé par la Russie

AFP parue le 28 janv. 2020

Le gazoduc Nord Stream 2 devant acheminer le gaz russe vers l'UE sera achevé par Moscou pour passer outre les sanctions américaines décrétées contre des entreprises européennes associées à sa construction, a indiqué mardi Gazprom.

"Le projet Nord Stream 2, déjà construit à près de 94%, sera achevé par la partie russe", a déclaré Elena Bourmistrova, directrice de Gazprom Export et vice-présidente du conseil d'administration du groupe, citée par les agences russes lors d'une conférence à Vienne. Quasiment achevé, Nord Stream 2 doit permettre de doubler les livraisons directes de gaz naturel russe vers l'Europe occidentale en passant sous la mer Baltique pour arriver en Allemagne.

Le président américain Donald Trump a promulgué le 20 décembre une loi imposant des sanctions contre les entreprises associées à sa construction, estimant que la dépendance des Européens au gaz russe s'en verrait accrue et l'influence de Moscou renforcée. Moscou a de son côté dénoncé une "concurrence déloyale" et une tentative visant à pousser les Européens à se tourner vers des importations de GNL depuis les États-Unis, plus chères que le gaz russe.

Première conséquence des sanctions américaines, l'entreprise suisse Allseas, chargée de poser les conduites, a suspendu sa participation au projet afin d'échapper aux mesures de rétorsion. Les travaux devraient donc désormais être achevés par un navire de construction de Gazprom, l'Akademik Tchersky. Selon l'agence russe Interfax, ce dernier est actuellement "en cours de modernisation".

Le président russe Vladimir Poutine a dit espérer que le gazoduc serait achevé au plus tard début 2021, ce qui représente un retard d'un an,
la mise en service initiale ayant été prévue fin 2019 ou début 2020. La chancelière allemande Angela Merkel a dénoncé les sanctions de concert avec son homologue russe, réaffirmant son soutien au projet.

Le tube, qui a coûté pour l'instant 9,5 milliards d'euros, est financé à moitié par Gazprom, à moitié par les Européens : les groupes allemands Wintershall et Uniper, l'anglo-néerlandais Shell, le français Engie et l'Autrichien OMV.

Gazprom n'a pas indiqué quel seraient les coûts engendrés par les sanctions et leurs conséquences. Le groupe a néanmoins assuré que le niveau de livraisons de gaz russe à l'Europe serait maintenu à moyen terme.
https://www.connaissancedesenergies.org ... sie-200128

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 08 juil. 2020, 23:34

6 mois plus tard.

Après l'abandon du chantier par le navire de pose de Allseas sous peine de sanctions US, les Russes envoient un navire de pose Russe, sous pavillon Russe pour terminer les travaux en mer Danoise.
Russia-led Nord Stream 2 Gas Pipeline Could Be Completed Soon

By Tsvetana Paraskova - Jul 08, 2020, 3:30 PM CDT

A Russian vessel capable of completing the pipelaying for the Gazprom-led Nord Stream 2 natural gas pipeline project left a German port on Wednesday and entered Danish waters where the last section of the controversial pipeline has yet to be completed.


According to vessel-tracking data from Refinitiv Eikon cited by Reuters, Russian ship Fortuna, sailing under a Russian flag, departed from the Mukran port in Germany on the Baltic Sea and moved into Danish territorial waters.

The move comes several days after the Danish Energy Agency allowed Nord Stream 2 AG to use pipelaying vessels with anchors for the construction of the Nord Stream 2 pipelines. The Danish agency previously allowed self-positioning pipelaying vessels (DP pipe-laying vessels) in the construction permit for the Nord Stream 2 pipelines.


With an anchored Russian vessel, Gazprom could complete the construction of the pipeline in Danish waters. Because of the U.S. sanctions on the Nord Stream 2 project from December, Western vessel and technology providers pulled out of the project.

Following the announcement of the sanctions, Switzerland-based offshore pipelay and subsea construction company Allseas immediately suspended Nord Stream 2 pipelay activities.

Russian officials have claimed that Russian firms can complete the project without the help of foreign partners.


U.S. lawmakers, for their part, have been seeking more sanctions on the Nord Stream 2 project, which the United States sees as further undermining Europe’s energy security by giving Russian gas giant Gazprom another pipeline to ship its natural gas to European markets.

The U.S. sanctions on the project have divided Europe, with Germany criticizing the U.S. interference in Europe’s energy policies and projects. Germany, the endpoint of the Nord Stream 2 pipeline, looks at the economic benefits of the project, while the U.S., including President Donald Trump, have been threatening sanctions on the project and even on Germany over its support for the project.
https://oilprice.com/Latest-Energy-News ... -Soon.html

Avatar de l’utilisateur
energy_isere
Modérateur
Modérateur
Messages : 89516
Inscription : 24 avr. 2005, 21:26
Localisation : Les JO de 68, c'était la
Contact :

Re: Chantier du Gazoduc sous la Baltique : Nord Stream

Message par energy_isere » 15 juil. 2020, 19:43

Projet de gazoduc Nord Stream 2 : Mike Pompeo promet de nouvelles sanctions

AFP parue le 15 juill. 2020

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a promis mercredi d'imposer de nouvelles sanctions aux partenaires du projet de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne, soutenu par les Européens. "Ce à quoi nous nous attendons, c'est que ceux qui participeront à ce projet seront soumis à un examen pour d'éventuelles sanctions", a déclaré le secrétaire d'État américain au cours d'une conférence de presse.

Le président américain Donald Trump a promulgué fin décembre une loi imposant des sanctions contre les entreprises associées à la construction de Nord Stream 2, estimant que cet ouvrage allait accroître la dépendance des Européens au gaz russe et ainsi renforcer l'influence de Moscou.

Ces sanctions ont été dénoncées avec force par Berlin, principal bénéficiaire de Nord Stream 2, et par l'Union européenne, qui dénoncent une "ingérence" américaine dans les affaires européennes.

M. Pompeo a annoncé mercredi que ce projet tombait désormais sous le coup d'une loi adoptée en 2017 par le Congrès, quasiment à l'unanimité, pour "contrer les adversaires de l'Amérique à travers les sanctions" (Caatsa). "Nous joignons aujourd'hui notre voix à celle des Européens qui s'inquiètent de l'agression russe", a déclaré le diplomate Chris Robinson, chargé de la Russie au département d'État américain.

Le projet de gazoduc de Nord Stream 2, qui a coûté pour l'instant 9,5 milliards d'euros, est financé à moitié par le géant pétrolier russe Gazprom et à moitié par des sociétés européennes : les Allemands Wintershall et Uniper, l'Anglo-Néerlandais Shell, le Français Engie et l'Autrichien OMV.

Quasiment achevé, il doit permettre de doubler le volume des livraisons directes de gaz naturel russe vers l'Europe occidentale, en passant sous la mer Baltique pour arriver en Allemagne. Le président russe Vladimir Poutine a dit espérer que le gazoduc serait achevé au plus tard début 2021, ce qui représente un retard d'un an, la mise en service initiale ayant été prévue fin 2019 ou début 2020.
https://www.connaissancedesenergies.org ... ons-200715

Répondre